工程泥水搬运班组承包协议范本2019专业版

2019-06-06   来源:施工合同

发包人(以下简称甲方):

承包人(以下简称乙方): 风险提示:发包人的相对义务 购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,就___________________工程_______________事项达成一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包内容: 4、承包方式: 5、承包单价: 6、价款支付方式: 7、工程期限: 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 二、双方职责 风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。 1、甲方职责: (1)提供电源、水源、工具间及垂直运输工具; (2)负责施工现场的协调工作,对乙方施工的工作范围、进度、质量、安全进行监督、检查和指导; (3)工程完工时,及时安排人员进行验收; (4)按时支付工程款,不得无故拖延。 2、乙方职责: (1)根据甲方安排的进度计划施工,保证甲方进度顺利完成; (2)服从甲方现场统一管理和指挥,做到工完场清,遵守甲方、业主和监理关于施工现场管理的规章制度; (3)进入本工地的工人必须按政府部门有关规定持身份证、暂住证等相关证件。 (4)乙方应按国家和甲方有关规定及时支付工人工资。 (5)工程完工时,积极配合甲方验收。 三、工期要求 乙方必须按照甲方进度计划要求,完成施工任务,如因乙方延误,造成总工期拖延,除按甲方和业主签订的总包合同相应条款进行处罚外,每延误一天另罚款________元,乙方未经甲方同意中途私自退场,或因乙方原因无法满足甲方工程进度和质量要求甲方将另选分包人,但甲方有权没收乙方留在本工地的工程款及部分材料,以补偿甲方由此造成的损失。 四、安全要求 1、乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力而造成自身或他人事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,为抢救提供必要条件,发生的费用由责任方承担。 2、乙方应对其施工现场的施工人员进行安全教育,在签订本合同的同时,乙方应与甲方签订《安全目标管理责任书》,对施工人员的安全负责。 3、乙方工人进入施工现场必须戴好安全帽,施工现场严禁穿三鞋(拖鞋、高跟鞋、硬底鞋)和打赤脚。否则,甲方将按有关安全管理规定给予处罚。 4、高空作业人员必须系好安全带、挂好安全钩,禁止在没有安全措施的情况下进行高空作业。 5、严禁乙方使用童工;严禁孕妇进入工地;严禁使用患病工人(高血压、心脏病、癫疯病等);严禁工人酒后上班。 6、乙方发现有安全隐患和冒险作业的工种有权拒绝施工,并可越级上报项目部。 7、禁止乙方工人擅自破坏安全防护设施,如需拆除安全防护设施必须征得安全员和施工员同意,乙方工人下班前必须做到工完场清,不能把工具、材料、余料留在现场形成不安全的隐患,乙方人员不得将材料、工具等扔到地面上,发现者按规定给予罚款,并承担因此造成的的一切后果。 8、乙方人员不得盗窃甲方的材料、工具,不得破坏甲方的产品、材料、工具,一旦发现按原价的________倍予以处罚,同时移交有关执法部门处理。 9、乙方必须教育班组工人处理好与本项目中所有工人及管理人员(业主、监理、甲方等)的关系,搞好团结,不得吵闹、更不能打架,有矛盾可找甲方管理人员进行调解。 风险提示:明确违约责任 在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。 五、违约条款 1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。 2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的____%承担违约金,或每天按______元向甲方支付违约金。 六、争议解决 1、双方约定在履行合同过程中产生争议时,应本着友好协商原则进行协商或调解,协商或调解不成可以向当地法院提请诉讼。 七、合同的生效 1、本合同双方约定签字盖章后生效。 2、本合同一式______份,甲、乙双方各执_____份,均具有同等法律效力。 4、本合同未尽事宜,双方另行商定。 发包人: 住所: 法定代表人: 联系电话: 订立地点: 订立时间:_______年____月____日 承包人: 住所: 责任人: 联系电话: 订立地点: 订立时间:_______年____月____日

工程泥水搬运班组承包协议范本2019专业版

http://m.anytaobao.com/hetongfanben/48473.html

展开更多 50 %)
分享

热门关注

2023年草坪绿化施工合同(通用5篇)

施工合同

工程施工合同协议书完整版精选九篇

施工合同

工程施工合同电子版精选3篇

施工合同

建筑施工合同完整版六篇

施工合同

灌浆施工合同(通用7篇)

施工合同

土石方工程施工合同集合5篇

施工合同

别墅建筑施工合同范本(合集4篇)

施工合同

施工合同范本2017范文(精选3篇)

施工合同

外墙涂料施工合同范本范文三篇

施工合同

【施工合同范本2017】外墙涂料施工合同范本范文(通用7篇)

施工合同