工程施工承包协议范本2019最新

2019-06-14   来源:施工合同

甲方(发包方):

代表人: 乙方(责任方): 责任人: 风险提示:发包人的相对义务 购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 依照相关法律、法规规定,双方协商后约定,将________________工程__________________项目委托乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程内容: 2、承包方式: 3、承包范围: 4、合同总价: 5、付款方式: 二、双方责任 1、甲方责任: (1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 (2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。 (3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 (4)工程完工时,及时安排人员组织验收。 (5)及时支付工程款,不可拖欠劳动报酬。 2、乙方责任: (1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。 (2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。 (3)工人进入施工现场佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。 (4)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工。 (5)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。 (6)乙方不得将本项目未经甲方同意再行转包、分包,否则甲方有权立即收回本施工项目。 (7)工程完工时,乙方应积极配合甲方完成验收。 三、工程质量及验收标准 风险提示:工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。 工程质量应符合国家现行施工验收规范的要求,必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。 四、工期 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 1、计划开工期限_______年_______月_______日,计划完工期限_______年_______月_______日,总历时_______日。 2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。 风险提示:明确违约责任 在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。 五、违约责任 (1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。 (2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为,甲方有权单方解除并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。 六、争议解决 双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权 八、附则 1、本协议经双方签字、盖章后生效。 2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。 3、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。 九、本协议未尽事宜,双方协商解决 甲方: 住址: 代表人: 签订地点: _______年____月____日 乙方: 住址: 责任人: 签订地点: _______年____月____日

工程施工承包协议范本2019最新

http://m.anytaobao.com/hetongfanben/48609.html

展开更多 50 %)
分享

热门关注

2023年草坪绿化施工合同(通用5篇)

施工合同

工程施工合同协议书完整版精选九篇

施工合同

工程施工合同电子版精选3篇

施工合同

建筑施工合同完整版六篇

施工合同

灌浆施工合同(通用7篇)

施工合同

土石方工程施工合同集合5篇

施工合同

别墅建筑施工合同范本(合集4篇)

施工合同

施工合同范本2017范文(精选3篇)

施工合同

外墙涂料施工合同范本范文三篇

施工合同

【施工合同范本2017】外墙涂料施工合同范本范文(通用7篇)

施工合同